...赶工等的费用,由发包人承担!工程建设疫情防控相关费用调整...

〖壹〗 、山东省规定 ，即日起因防疫造成窝工、赶工等费用由发包人承担，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整
，包括增加疫情防控措施费
、明确费用计算方式、分担原则及应急抢建项目计价模式等。

〖贰〗 、复工后需要赶工的，赶工费由发包人承担 ，但需满足确保工程质量和安全的前提条件
，且赶工天数超出剩余工期10%时需编制专项施工方案并经专家论证 。

〖叁〗
、因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的 ，由此增加的赶工费用由发包人承担……。”依据二：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500 - 2013）第12条规定：“发包人要求合同工程提前竣工的
，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划
。

〖肆〗、施工降效 、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低
、窝工或建设单位要求赶工产生的费用 ，计入工程造价
，由发包人承担。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定 。人工与材料费用波动：因人工短缺、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨，超出合同约定风险幅度的部分 ，由发包人承担
。

〖伍〗 、根据相关的国家标准与合同示范文本规定
，赶工费由发包人来承担。如《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第2条“不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工 ，应合理延长工期，发包人要求赶工的
，赶工费用由发包人承担 ” 。

〖陆〗
、各地的计算方式不太一样
。一般赶工费会在合同中约定。如果没有约定 。由乙方提出（一般按实际完成时间处以合同工期*100%计算出费率后，再乘以总造价中人工费+机械费=赶工期所发生的费用） ，建设单位进行核实确定结算是增加
。

疫情防控内容有哪些?

〖壹〗、把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。生命重于泰山
，疫情就是命令，防控就是责任 。戴口罩 、勤洗手 ，测体温
、勤消毒
，少聚集、勤通风
。早发现 、早报告、早隔离
、早治疗，对自己负责 ，对他人负责。做好自我防护就是关爱他人
，遵守文明行为就是奉献社会 。讲卫生、除陋习，摒弃乱扔 、乱吐等不文明行为。

〖贰〗
、社区疫情防控的工作涉及多个方面 ，具体包括以下内容： 外来人员排查登记：社区需要对外来人员进行排查和登记
，特别是从事进口冷链产品相关工作人员、节假日期间返乡人员 、来自中高风险地区人员以及入境人员等，确保他们的信息被及时记录和监测
。

〖叁〗
、疫情防控广播内容有如下： 把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。 生命重于泰山 ，疫情就是命令，防控就是责任 。 戴口罩、勤洗手
，测体温 、勤消毒，少聚集
、勤通风
。 早发现、早报告 、早隔离
、早治疗 ，对自己负责
，对他人负责。 做好自我防护就是关爱他人，遵守文明行为就是奉献社会 。

〖肆〗、疫情防控常识主要包括正确佩戴口罩的规范及不同场景下的口罩使用要求 ，具体如下：做好手部卫生：戴口罩前 、摘口罩后
，均应做好手卫生
。

应对疫情防控应急预案

〖壹〗、《高速卡口疫情防控应急预案》为积极响应国家关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施的要求，科学精准做好防控工作 ，充分做好高速卡口疫情防控工作
，对突发情况及时响应
、及时采取相应措施，确保人民群众的生命财产安全 ，特制定本应急预案。

〖贰〗、应对疫情防控应急预案1 为科学 、规范
、及时、有序地开展新型冠状病毒疫情的防控工作
，采取有效 措施 ，控制疫情传播和蔓延扩散 ，确保单位的正常工作和生活秩序，按照中央 、市委市政府和省国资委有关要求
，根据疫情形势和进展情况，并结合公司实际 ，特制定本预案 。

〖叁〗
、体育馆疫情防控应急预案 篇1 现按照《西安市体育局关于做好全市体育场所复工开放的指导意见》要求
，并借鉴《国家重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》内容，为做好向社会开放工作和巩固我市来之不易的抗疫成果 ，特制订了馆内疫情防控工作方案和应急预案
。

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴

〖壹〗、山东省：除防疫费用外
，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资
、临时隔离设施、场地消杀 、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿
、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。

〖贰〗 、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费 ，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费
，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费
。法院认为 ，财物被盗是财产损害赔偿纠纷
，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题。

〖叁〗、要分析污水泵台班单价的构成 ，如果台班工日与签证工日的工种一样，则这150工日的费用不予以计算 。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样
，则要计取两者差异，而不是再计取150个工日的费用。

学校疫情防控自查报告

〖壹〗
、学校疫情防控自查报告 篇1 （一）开学防控准备做到“四个到位” 摸底排查到位 一要摸清滞留区外师生情况 ，实行信息化远端管理
。利用信息化手段
，全覆盖、无遗漏精准摸排当前滞留区外的师生，摸清11个疫情重点地区滞留人数 ，摸清疫情非重点地区滞留人数
，按教职工和学生分类登记，建立电子台帐。

〖贰〗 、XXX小学传染病防控工作自查报告为确保师生身体健康 ，维护正常的教育教学秩序
，根据上级《关于做好传染病防控工作》精神，学校各部门对学校传染病防控进行自查 ，现汇报如下：成立传染病防控工作领导小组
、责任到人学校成立了以校长为组长传染病工作小组
，按照《传染病防控学校日常管理规范》明确各部门工作职责 。

〖叁〗、学校成立了以校长为组长 、副校级领导为副组长
、中层领导为成员的`传染病防控领导小组，建立了校长、副校长 、教务科长
、健康教育教师四级责任体系 ，制定了责任追究制度；学校明确了传染病疫情报告人，传染病疫情报告由专职健康教育教师负责；制定了校长为第一责任人的学校突发公共卫生事件应急预案
。

〖肆〗、近期计划向全体村民再次普及疫情防范知识
，及时发布国内疫情形势 、疫情危害
、专家建议、上级要求等，让广大村民对疫情的严峻形势家喻户晓。

〖伍〗 、认真落实、及时做好传染病防治工作与学校食品卫生安全 ，确保师生身心健康 。